如何行使工期順延請求權(quán)
發(fā)包方過錯(cuò)導(dǎo)致工期順延，要證明該嚴(yán)重過錯(cuò)，有兩個(gè)要件：第一個(gè)要件是必須證明發(fā)包方存在過錯(cuò)。發(fā)包方明知自身存在重大過錯(cuò)但沒有盡到合理的注意義務(wù)，導(dǎo)致自己無法實(shí)現(xiàn)工期目標(biāo)。根據(jù)《民法典》第583條規(guī)定，發(fā)包方因重大過錯(cuò)造成合同目的不能實(shí)現(xiàn)或者給承包人造成損失的，承包人有權(quán)提出主張。
我國《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》對發(fā)包方施工中所施工人提出的要求未作出具體規(guī)定，但有明確要求“承包人不得將工程分包”。因發(fā)包方?jīng)]有合理履行合同義務(wù)致使施工合同不能履行時(shí)可主張工期順延請求權(quán)。
實(shí)際施工人要結(jié)合工程實(shí)際情況，舉證證明自己在發(fā)包方是否存在過錯(cuò)，并通過合理的方式主張延誤的工期。
實(shí)踐中，發(fā)包方違反合同約定，不按合同約定的時(shí)間、數(shù)量、價(jià)格交貨和支付工程價(jià)款，實(shí)際施工人可以要求發(fā)包方承擔(dān)違約責(zé)任。
實(shí)踐中，當(dāng)實(shí)際施工人無法提供發(fā)包方存在過錯(cuò)，無法實(shí)現(xiàn)工期目標(biāo)時(shí)，可以要求發(fā)包方順延工期。首先，發(fā)包方應(yīng)當(dāng)對工程質(zhì)量問題進(jìn)行自查或鑒定，若發(fā)包方存在質(zhì)量問題且其沒有對工程質(zhì)量問題進(jìn)行整改，并且在工期結(jié)束后沒有及時(shí)對工程質(zhì)量問題進(jìn)行整改所導(dǎo)致延期，那么發(fā)包方應(yīng)承擔(dān)延期工期的違約責(zé)任。
發(fā)包方應(yīng)當(dāng)提供與工期順延有關(guān)的重要文件，證明工程不存在質(zhì)量問題所導(dǎo)致違約。再次，實(shí)際施工人要根據(jù)發(fā)包方提供的材料和圖紙對工程進(jìn)行查驗(yàn)，如存在缺陷嚴(yán)重程度較大等。最后若因發(fā)包方存在重大過錯(cuò)導(dǎo)致實(shí)際施工人無法實(shí)現(xiàn)工期目標(biāo)時(shí)，則可以要求發(fā)包方對工程進(jìn)行整改直至完全符合要求后，實(shí)際施工人方可提出工期順延請求。
合同另有約定不能解決工期順延問題，實(shí)際施工人可以要求改變合同的履行順序，或者請求免除違約責(zé)任或增加違約責(zé)任。
《民法典》第577條規(guī)定，發(fā)包方已經(jīng)按照合同約定履行了義務(wù)，對方接受時(shí)，視為雙方已全面履行了合同義務(wù)。因發(fā)包方的原因?qū)е鹿て陧樠拥?，?shí)際施工人可以要求改變合同履行順序，以重新確定合同之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，或者增加其違約責(zé)任損失賠償額，以彌補(bǔ)因其違約造成的損失。但該增加的損失必須以發(fā)包方不履行合同義務(wù)或者存在重大過錯(cuò)導(dǎo)致工期順延為前提。
例如：發(fā)包方未按約定保質(zhì)保量地完成工程，導(dǎo)致工程質(zhì)量存在嚴(yán)重缺陷，如需修復(fù)則由實(shí)際施工人支付違約金后重新進(jìn)行施工，直至恢復(fù)質(zhì)量，如無法修復(fù)則由實(shí)際施工人支付違約金后重新進(jìn)行施工，直至修復(fù)質(zhì)量合格后發(fā)包方才支付違約金，該違約金由實(shí)際施工人支付，以彌補(bǔ)因發(fā)包方不履行合同義務(wù)造成工期順延的損失，該違約金應(yīng)由實(shí)際施工人支付至完工并修復(fù)后才予以支付。
實(shí)際施工人由于發(fā)包方?jīng)]有任何過錯(cuò)不能實(shí)現(xiàn)順延工期目標(biāo)，但因自身原因?qū)е鹿て谟馄?，即使有過錯(cuò)也無法獲得賠償，則實(shí)際施工人可以要求免除違約責(zé)任或增加違約責(zé)任。
相關(guān)閱讀
-
起訴離婚的流程及需要提交的材料有哪些？詳細(xì)閱讀
1、寫民事訴狀，第一部分寫明原告、被告的姓名、性別、出生年月、民族和住所地，第二部分寫訴訟請求；第三部分寫事實(shí)與理由，把何時(shí)結(jié)婚、何時(shí)生小孩，因?yàn)槭裁丛螂x婚等情況寫明。訴狀最好打印，但最末處必須手簽名；2、到住所地所在基層法院(區(qū)或縣法院)起訴，在立案庭辦理立案手續(xù)；3、立案的時(shí)候遞交民事訴狀2份、結(jié)婚證、夫妻兩人的身份證(至少帶上自己的)、小孩的戶口或出生證原件，如果有財(cái)產(chǎn)需要法院分割，還要帶上財(cái)產(chǎn)相關(guān)證據(jù)，如房產(chǎn)證、機(jī)動(dòng)車行駛證等。證據(jù)需要交2套復(fù)印件(法院案卷中一份，發(fā)給對方一份)；4、立案庭審查
-
彩禮返還的范圍？詳細(xì)閱讀
對于婚約期間的雙方贈(zèng)與物，除貴重物品外，一般不予返還；對以訂立婚約為名進(jìn)行婚姻買賣的財(cái)物，原則上應(yīng)當(dāng)收繳；已訂立婚約為名詐騙錢財(cái)?shù)?，?yīng)受法律處罰?；榧s財(cái)產(chǎn)的性質(zhì)一般應(yīng)為贈(zèng)與性質(zhì)，有些財(cái)產(chǎn)的贈(zèng)與是以雙方結(jié)婚為成就條件的?！吨腥A人民共和國民法典》第1042條“靜止包辦、買賣婚姻和其他干涉婚姻自由的行為。靜止借婚姻索取財(cái)物。……”。彩禮包括但不限于見面禮、聘禮、上車禮、下車禮、改口費(fèi)，以及價(jià)值較大的首飾、電器、通訊工具、交通工具等貴重財(cái)物。對于男女雙方在交往過程中為表達(dá)感情、出于自愿所給付的小額財(cái)物及特殊意義的
-
彩禮返還的標(biāo)準(zhǔn)？詳細(xì)閱讀
彩禮返還數(shù)額應(yīng)當(dāng)結(jié)合彩禮的數(shù)額、男女雙方共同生活時(shí)間長短、有無子女、過錯(cuò)程度、當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗和經(jīng)濟(jì)水平等因素綜合認(rèn)定，符合下列情形的，參照下述標(biāo)準(zhǔn)適用：雙方未辦理結(jié)婚登記手續(xù)但確已共同生活的，共同生活超過二年，一方請求另一方返還彩禮，不予支持；雙方未辦理結(jié)婚登記手續(xù)但共同生活不足3個(gè)月的一方請求另一方返還彩禮，返還比例為該款的70%以上；雙方未辦理結(jié)婚登記手續(xù)但已共同生活3個(gè)月以上不足一年的，一方請求另一方返還彩禮，返還比例為該款的50%以內(nèi)；共同生活超過一年但不足二年的，返還比例為該款的30%以內(nèi)。?
-
訴訟離婚需要準(zhǔn)備什么資料？詳細(xì)閱讀
起訴離婚需要寫離婚起訴書說明起訴離婚理由、財(cái)產(chǎn)分割請求和孩子歸屬要求。另外還需要準(zhǔn)備身份證、結(jié)婚證、戶口本等材料，感情破裂的證據(jù)、財(cái)產(chǎn)證據(jù)、有利于子女撫養(yǎng)的證據(jù)等。起訴離婚，法院不一定會(huì)判離，不是你想離婚，法院就會(huì)按照你的意愿給你判離，你需要向法庭提交你們夫妻感情破裂，無法繼續(xù)生活下去的證據(jù)，只有這樣法院才會(huì)判離，同時(shí)如果對方有過錯(cuò)的還可以要求賠償，但這一切的關(guān)鍵都在于你的證據(jù)，建議您在起訴離婚前最好是就自己情況咨詢專業(yè)的律師，做好準(zhǔn)備。
